工程工期延误损失计算方法是什么?

一般的工程项目都是有一定周期的，在正常情况下工程是不会延期的，但是也会有特殊情况发生。如果在这个过程当中由于一些情况发生了工程延误，就需要面临索赔。那么工程工期延误损失计算的方法是什么？这些问题就是我们带给您的内容。

一、工期延误损失的计算方法：

1、总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;

使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：

(1) 合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;

(2) 承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况;

(3) 费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。

2、分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。

特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。

3、因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。

索赔依据：

1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要；

2、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等；

3、发包人或者工程师签认的签证；

4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；

5、国家有关法律法令政策性文件；

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片；

7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；

8、工程有关的图片片和录象，备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认；

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；

10、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。

二、工程延期情形有哪些

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更，导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力，如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收，且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议，承包人为避免损失扩大暂停施工，但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题，相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

以上就是我们整理的关于工程工期延误损失计算的内容。在工程工期延误时，对于损失要根据具体的情况进行计算，同时在索赔时要合情合理，毕竟会遇到一些不可抗力的因素，所以请对承包方多一些谅解。如果您现在处于纠纷中，可以向我们的律师进行咨询，他们将会给予你专业的指导意见。

...

·工程纠纷未签合同怎么打官司
      工程纠纷未签合同怎么打官司有许多从事建筑工程的相关人士由于各种原因没能签订建筑工程的合同，因此在发生争议时无法依据合同来解决问题，此时往往会依靠诉讼途径来帮助自己维护权益，那么建筑工程无合同怎样打官司呢?下面，的我们就为各位介绍一下在工程纠纷未签合同怎么打官司和打官司的依据，希望对您解决问题有所帮助。......

·劳动争议开庭后几天下判决书
      劳动争议开庭后几天下判决书一、劳动争议开庭后几天下判决书我国法律规定，对于开庭后作出判决的期限有明确规定，劳动仲裁自立案之日起，45日内结案，案情复杂的，经劳动争议仲裁委主任批准，可延长15日。二、《劳动争议仲裁法》关于劳动争议判决期限规定：劳动争议调解仲裁法》第四十三条仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳......

·钢结构工程施工规范的内容是什么?
      钢结构工程施工规范的内容是什么？钢结构工程施工规范钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。最新由中华人民共和国住房和城乡建设部审批通过的行业标准《钢结构工程施工规范》GB50755–2012在2012年8月1日实施，加强施工企业对钢结构结构工程施工......

·如何开展征地拆迁工作才能更顺利
      如何开展征地拆迁工作才能更顺利一、经研究确定征地拆迁范围会商相关部门制定最终征地拆迁范围。（此项工作由拆迁部门负责）二、征地前期摸底调查（一）经研究确定拆迁范围后，报请当地人民政府下发收回国有土地使用权的通告。同时，拆迁人应告知公安、工商、房管、国土及其它相关部门，暂停办理拆迁范围内居民户口迁入......

·未满多大算童工，聘用童工会受到什么处罚？
      儿童、妇女、老人在我国属于特殊群体，国家保障儿童、妇女、老人的合法权益，并且，立法机关也制定了相关保护该类群体的法律法规，当他们的合法权益受到侵害时，被侵权人可以依据相关法规寻求人民法院的帮助。根据我国现行立法，聘用童工是违法的，聘用单位将会受到处罚。那么未满多大算童工，聘用童工具体会受到什么处罚?......

·十六岁算不算童工,使用童工有哪些处罚
      童工是指雇用或利用儿童从事经济生产活动，包括当童星、报童、少年兵、农场及工厂工人等。那么，从法律的角度看，十六岁算不算童工呢？而如果算的话，那根据我国法律的规定，对使用童工的用人单位一般有哪些处罚呢？我们一起在下文中进行了解。一、十六岁算......

·多次盗窃怎么判刑,如何处罚多次盗窃
      盗窃罪是常见罪、多发罪，而且犯罪手段具有多样性和复杂性，包括入户盗窃、多次盗窃、扒窃等等，针对不同的盗窃行为，法律中规定的量刑可能不同。那么您知道多次盗窃怎么判刑吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、多次盗窃怎么判刑如何处罚多次盗窃司......

·签劳动合同前应注意什么？
      对于劳动者来讲，不仅在签订劳动合同的当时有一些需要注意的地方，而在签劳动合同签也是有一些问题需要注意的。那到底签劳动合同前应注意什么呢?可能很多人对此不是很了解，下面就让我们来为您做详细解答吧。一、单位签劳动合同前应注意什么用人单位在与劳......

·私募基金合规风控管理人能信息披露么
      私募基金合规风控管理人能信息披露么一、什么是合规《商业银行合规风险管理指引》对合规的含义也进行了如下明确：“是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。”与银行经营业务相关的法律、规则及标准，包括诸如反洗钱、防止恐怖分子进行融资活动......


·周兴芳律师成功为涉嫌职务侵占的董某某取保候审一案
      福州市法院：福建名仕律师事务所依法接受犯罪嫌疑人董某某之姐董某的委托，并征得犯罪嫌疑人董某某的同意，指派我作为犯罪嫌疑人董某某的辩护人。我接手本案后，依法会见了犯罪嫌疑人董某某，查阅了相关法律依据和有关判例，对本案有了初步的了解。现根......

·镇江市有几个看守所？位置在哪里？怎么去？
      江苏省镇江市市区有一个看守所，下属县市各有一个看守所，镇江刑事律师收集了各个看守所的位置和导航，方便大家工作。镇江地区（0511）镇江市看守所地址：江苏省镇江市润州区南徐路21号导航设置：陶瓷城站台旁一条路向南，可以看见红顶的房子......


·南京刑事律师
    南京刑事律师办理取保候审申请、强奸抢劫、诈骗、盗窃、职务侵占、持械暴力犯罪、毒品、死刑、贪污等辩护。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？律师热线：13951899110（看守所会见、申请取保候审、从轻缓刑辩护）★南京刑事律师谈什么是取保候审......

·南京市浦口区看守所
    南京市浦口区看守所位于南京市浦口区泰冯路58号，靠近泰山新村，俗称“南京市泰山新村看守所”，联系电话:025-110邮政编码:210032。南京市浦口区看守所会见时间上午9:00-11:00,下午2:00-4:30。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？律师热线：13......


·建筑工程企业管理费费率怎么计算 管理费是建筑工程成本的一部
      建筑工程企业管理费费率怎么计算管理费是建筑工程成本的一部分，企业在投标时，需要向招标人进行报价。建筑工程企业管理费费率就是计算建筑工程成本的依据。那么建筑工程企业管理费费率怎么计算呢?将在下文就针对这个问题进行相关解答。一、建筑工程企业管......

·离婚调解是离婚必经程序吗
      夫妻一方向法院起诉离婚的，法官通常都会进行调解。于是就有人咨询我们，难道离婚调解是离婚必经程序？对此，相关法律中做出了规定，并且也做出了详细的理由。下面，就请与我们一道在下文中了解详情吧。一、离婚调解是离婚必经程序吗《婚姻法》第三十二条......

·延期交房如何索赔,延期交房怎么赔偿
      对于购买期房的人来讲，最担心的就是出现延期交房的情况。此时可能因为开放商的各种原因，而导致不能按照约定的时间交房。那么购房者就延期交房如何索赔呢?我们将在下文中为您做详细解答。一、延期交房如何索赔卖方逾期交房一般有两种情况：一种是在合同约......